Спор с Фондом капитального ремонта Владимирской области. Снижение неустойки в 8,5 раз
Дело №А11-635/2019
Арбитражный суд Владимирской области
Суть проблемы: между заказчиком и подрядчиком был заключен договор строительного подряда. Заказчиком выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. Подрядчик – строительная компания. Подрядчик значительно нарушил срок сдачи выполненных работ. Фонд потребовал от подрядчика оплаты неустойки. Размер неустойки составил 1439871,07 руб. Поскольку подрядчик отказался оплачивать неустойку, заказчик обратился в суд с требованием о взыскании неустойки.
Положительное решение: по данному делу представлялись интересы подрядчика – строительной компании (ответчика по делу). Неустойка снижена в 8,5 раз.
Дело №А11-635/2019
Арбитражный суд Владимирской области
Суть проблемы: между заказчиком и подрядчиком был заключен договор строительного подряда. Заказчиком выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. Подрядчик – строительная компания. Подрядчик значительно нарушил срок сдачи выполненных работ. Фонд потребовал от подрядчика оплаты неустойки. Размер неустойки составил 1439871,07 руб. Поскольку подрядчик отказался оплачивать неустойку, заказчик обратился в суд с требованием о взыскании неустойки.
Положительное решение: по данному делу представлялись интересы подрядчика – строительной компании (ответчика по делу). Неустойка снижена в 8,5 раз.